©Kancelaria Sejmu s. 1/47
Dz.U. 1994 Nr 76 poz. 344
Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz.U. z
2002 r. Nr 72, poz.
664, Nr 113, poz. 984,
Nr 197, poz. 1661, z
USTAWA
2003 r. Nr 2, poz. 16,
z dnia 10 czerwca 1994 r.
Nr 130, poz. 1188, Nr
165, poz. 1591.
o zamówieniach publicznych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organ wła-
ściwy w sprawach o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania protestów i
Wykładnia TK dot.
odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
art. 2 pkt 7 i art. 4
ust. 1 pkt 4
(Dz.U. 1997 r. Nr 29,
Art. 2.
poz. 162).
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozu-
mieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129,
poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800),
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy i praw na podstawie
umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych
umów o podobnym charakterze,
3) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przed-
miotem nie sÄ… roboty budowlane lub dostawy,
4) zamówieniach publicznych - zwanych dalej także  zamówieniami , należy
przez to rozumieć opłacane przez zamawiającego usługi, dostawy lub roboty
budowlane wykonywane przez dostawców lub wykonawców,
5) zamawiającym - należy przez to rozumieć podmiot obowiązany stosować
ustawę przy udzielaniu zamówień,
6) krajowych dostawcach lub wykonawcach - należy przez to rozumieć osoby
fizyczne majÄ…ce miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z prze-
pisami prawa polskiego mające siedzibę w kraju, a także podmioty te wystę-
pujące wspólnie, jeżeli każdy z nich ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w
kraju,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 2/47
7) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki:
a) publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr
49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz.
69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.
lit. b), d), e) i g) w
1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
pkt 7 w art. 2 skre-
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.
ślone
1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz.
363 i 365),
c) kredytowe, na które Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego
lub samorządowa jednostka organizacyjna udzieliły poręczeń, gwaran-
cji albo dofinansowały koszty udzielenia kredytu,
f) pochodzące z opłat abonamentowych i opłat za używanie niezarejestro-
wanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których mowa
w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z
2001 r. Nr 101, poz. 1114 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253),
8) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną
albo ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kry-
teriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególności kosztów
eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz terminu wyko-
nania,
9) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość szacunkową zamó-
wienia, ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością - bez podatku
od towarów i usług (VAT),
10) surowcach i produktach krajowych - należy przez to rozumieć towary po-
chodzące z Polski, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89,
poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z
2002 r. Nr 41, poz. 365),
11) jednostkach zależnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne,
na które zamawiający ma bezpośredni lub pośredni wpływ wynikający z po-
siadania:
a ) co najmniej 50% udziałów (akcji) lub
b) większości głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy), lub
c) prawa do powoływania lub odwoływania co najmniej połowy członków
organu zarzÄ…dzajÄ…cego lub nadzorczego,
12) kategorii dostaw lub usług - należy przez to rozumieć piąty poziom grupo-
wania dostaw lub usług stosowany w klasyfikacjach statystycznych wydawa-
nych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i
Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r.
Nr 100, poz. 1080).
2. Ilekroć ustawa odnosi się do wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro,
przeliczenia tej wartości na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszo-
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 3/47
nego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w dniu określania wartości za-
mówienia.
Art. 3.
1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub
roboty budowlane.
2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia pro-
cedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia
dodany art. 3a wcho-
dzi w życie z dniem
na części oraz zaniżać wartości zamówienia.
1.01.2004 r. (Dz.U. z
2001 r. Nr 76, poz.
813 i Nr 154, poz.
[1802)
1. Jeżeli zamówienie ma być wykonywane w częściach, z których każda stanowi
przedmiot odrębnego postępowania, wartością takiego zamówienia jest suma
wartości poszczególnych jego części.
art. 3a uchyla siÄ™ z
dn. 1.01.2004 r.
2. Jeżeli suma wartości poszczególnych części zamówienia przekracza równo-
(Dz.U. z 2003 r. Nr
wartość kwoty, od której jest uzależnione stosowanie odpowiednich przepisów
165, poz. 1591)
ustawy, przepisy te, dotyczące publikacji ogłoszeń, terminów, protokołu postę-
powania, protestów i odwołań, stosuje się do udzielenia zamówienia na każdą z
części.
3. Jeżeli zamawiający zamierza udzielić w ciągu roku kalendarzowego zamówień
na dostawy lub usługi tej samej kategorii, podstawą obliczenia wartości zamó-
wienia jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w
danym roku, albo suma wartości zamówień tej samej kategorii udzielonych w
poprzednim roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z uwzględ-
nieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw lub usług oraz prognozowa-
nego na dany rok średniorocznego wskaz
nika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ustalanego w ustawie budżetowej.
4. W przypadku gdy łączna wartość zamówień, o których mowa w ust. 3, przekra-
cza równowartość kwoty, od której jest uzależnione stosowanie odpowiednich
przepisów ustawy, przepisy te, dotyczące publikacji ogłoszeń, terminów, proto-
kołu postępowania, protestów i odwołań, stosuje się do udzielania każdego z po-
szczególnych zamówień.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczenia wartości
zamówienia publicznego, z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych, do-
staw i usług będących przedmiotem zamówienia oraz czasu, na jaki ma być za-
warta umowa.>]
Art. 3b.
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane, dostawy lub usługi, do
udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamó-
wienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 4/47
Art. 3c.
1. Jeżeli zamówienie ma być finansowane z udziałem środków zagranicznych przy-
znanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje inne niż usta-
wa procedury udzielania zamówienia, zamawiający stosuje procedury określone
w umowie międzynarodowej.
2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych, może, w drodze decyzji administracyjnej,
udzielić, na wniosek zamawiającego, zezwolenia na odstąpienie od stosowania
przepisów ustawy, w przypadku zamówienia finansowanego z udziałem środków
zagranicznych przyznanych na innej podstawie niż umowa międzynarodowa, je-
żeli otrzymanie tych środków jest uzależnione od zastosowania procedur od-
miennych niż określone w ustawie.
3. Do zamówień finansowanych w całości lub w części ze środków Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego i realizowanych w ramach jej programu inwesty-
cyjnego stosuje siÄ™ zasady obowiÄ…zujÄ…ce w tej organizacji.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania wartości
dodany art. 3d
zamówienia publicznego, uwzględniając charakter robót budowlanych, dostaw i
wchodzi w życie z dn.
usług będących przedmiotem zamówienia, czas na jaki ma być zawarta umowa 19.10.2003 r. (Dz.U. z
2003 r. Nr 165, poz.
oraz specyfikę działania zamawiających, których struktura organizacyjna
1591)
przewiduje tworzenie wyodrębnionych jednostek posiadających samodzielność
finansowÄ….>
Art. 4.
1. Ustawę stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych, z zastrzeżeniem pkt 7 i 9,
5) spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, w zakresie, w jakim dysponują środ-
kami publicznymi,
6) wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej:
pkt 2, 3 i 4 w ust. 1 w
a) państwowe jednostki organizacyjne,
art. 4 skreślone
b) komunalne jednostki organizacyjne,
c) jednostki zależne,
7) agencje państwowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami,
8) jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz ich jednostki zależne,
9) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki organizacyjne
ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepi-
sami.
2. Do stosowania ustawy są obowiązane również inne podmioty niż wymienione w
ust. 1, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finan-
sowane ze środków publicznych lub bezpośrednio przez podmioty wymienione
w ust. 1.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 5/47
3. Rada Ministrów może wskazać, w drodze rozporządzenia, inne podmioty dyspo-
nujące środkami publicznymi, które obowiązane są stosować przepisy ustawy.
Art. 4a.
1. Do stosowania ustawy są obowiązane również podmioty niewymienione wart. 4,
jeżeli udzielane przez nie zamówienie jest bezpośrednio związane z prowadzo-
nym przez te podmioty co najmniej jednym z następujących rodzajów działalno-
ści:
1) poszukiwaniem, rozpoznawaniem miejsc występowania lub wydobywaniem
dodane ust. 4 i 5 w
gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla bru-
art. 4a wchodzÄ… w
natnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych,
życie z dn. 19.10.2003
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
2) zarządzaniem lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz udostęp-
165, poz. 1591)
nianiem ich przewoz
nikom powietrznym, morskim i śródlądowym,
3) tworzeniem stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług
zwiÄ…zanych z produkcjÄ…, transportem lub dystrybucjÄ… wody pitnej, energii
elektrycznej, gazu lub energii cieplnej lub dostarczaniem wody pitnej, energii
elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci lub kierowaniem ta-
kimi sieciami,
4) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowe-
go, tramwajowego, trolejbusowego lub kolei linowej,
5) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobuso-
wego,
6) udostępnianiem lub obsługą publicznej sieci telekomunikacyjnej albo świad-
czeniem jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za pomocą
takiej sieci.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień bezpośrednio związanych z rodzajem dzia-
łalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli podmioty inne niż zamawiający
prowadzą taki sam rodzaj działalności na tym samym obszarze i na tych samych
warunkach co zamawiajÄ…cy.
3. Zamawiający spełniający warunki określone w ust. 1 są obowiązani do stosowa-
nia ustawy, jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza:
1) w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5,
równowartość kwoty 400 000 euro dla dostaw i usług oraz kwoty
5 000 000 euro dla robót budowlanych,
2) w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 6, rów-
nowartość kwoty 600 000 euro dla usług i dostaw oraz kwoty
5 000 000 euro dla robót budowlanych.
<4. Do podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6 udzielających zamówie-
nia bezpośrednio związanego z prowadzeniem rodzajów działalności, o któ-
rych mowa w ust. 1, stosuje siÄ™ przepisy ust. 2, 3 i 5 oraz art. 14 ust. 4.
5. Zamawiający, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 4 ust. 1 pkt 6 lit. a nie
stosują przepisów ustawy do udzielania zamówień własnym jednostkom za-
leżnym, jednostkom zależnym od tego samego podmiotu dominującego co
zamawiający oraz jednostkom, z którymi sporządzają roczne skonsolidowa-
ne sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, jeżeli
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 6/47
nie mniej niż 80% przeciętnych rocznych przychodów tych jednostek pocho-
dzi z wykonywania zamówień na rzecz tych zamawiających.>
Art. 4b.
1. Na zasadach szczególnych mogą być prowadzone postępowania o zamówienia:
1) udzielane w sytuacji wystąpienia lub bezpośredniego zagrożenia wystąpie-
niem klęski żywiołowej,
2) udzielane i realizowane za granicÄ…,
3) których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy,
4) których przedmiot jest objęty tajemnicą państwową,
5) dotyczące istotnych interesów bezpieczeństwa państwa.
2. Zasady szczególne, o których mowa w ust. 1, mogą polegać na odstąpieniu od
stosowania przepisów ustawy dotyczących:
1) obowiązku publikacji ogłoszeń,
2) terminów,
3) odwołań,
4) wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu trybu udzielania zamówienia
innego niż przetarg nieograniczony,
5) jawności postępowania,
6) preferencji krajowych,
7) przesłanek wyboru trybu przetargu ograniczonego i dwustopniowego.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia postępo-
wań, o których mowa w ust. 1.
Art. 5.
1. Jeżeli przedmiot zamówień leży w sferze zainteresowania wielu jednostek admi-
nistracji rządowej, Rada Ministrów może wyznaczyć jednostkę organizacyjną
właściwą do prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonania zamówienia
wspólnego w imieniu tych jednostek.
2. Jeżeli przedmiot zamówień leży w sferze zainteresowania wielu jednostek ko-
munalnych, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wyznaczyć komunalną
jednostkę organizacyjną właściwą do prowadzenia postępowania o zamówienie i
dokonania zamówienia wspólnego w imieniu tych jednostek.
3. Upoważnienie do dokonania zamówienia wspólnego, o którym mowa w ust. 1 i
2, może być udzielone w stosunku do konkretnego zamówienia lub na czas
oznaczony.
Art. 6.
1. Ustawy nie stosuje siÄ™ do:
1) przyznawania na naukę środków budżetowych, będących w dyspozycji Prze-
wodniczącego Komitetu Badań Naukowych,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 7/47
2) zasad i trybu przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te
przyznawane sÄ… na podstawie ustaw,
3) udzielania zamówień:
a) gospodarstwom pomocniczym przez macierzyste jednostki budżetowe
lub przez jednostki podległe (podporządkowane) jednostkom
macierzystym w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego,
b) przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym
przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz gospodarstwom
pomocniczym przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i
gospodarstwom pomocniczym zakładów poprawczych i schronisk dla
nieletnich,
c) zamówień publicznych udzielanych zakładom budżetowym przez
podmioty, które te zakłady utworzyły, w zakresie bieżącej obsługi
zamawiajÄ…cego,
4) zamówień publicznych, których przedmiotem są:
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
[c) usługi pocztowe,]
d) usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną,
e) usługi telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne lub przywoławcze,
f) naukowe usługi badawcze i rozwojowe, z wyjątkiem tych, których
rezultaty służą wyłącznie na potrzeby własne zamawiającego,
h) usługi zapewniające zachowanie wymaganych parametrów
niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej,
cieplnej lub paliw gazowych, niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego lub
gazowniczego, świadczone przedsiębiorstwom wykonującym usługi
przesyłowe,>
5) udzielania zamówień na bony paliwowe, o których mowa w art. 40a ustawy z
dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy-
zowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r.
Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r.
Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137,
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i
Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz.
1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92,
w art. 6 w ust. 1 w
Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90,
pkt 4: uchylenie lit. c
poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz.
i dodane lit. g i h
185 i Nr 41, poz. 365),
wchodzą w życie z
dn. 19.10.2003 r.
6) zakupu, przygotowania, produkcji lub koprodukcji filmów, audycji radio-
(Dz.U. z 2003 r. Nr
wych lub telewizyjnych oraz zakupu czasu antenowego przez jednostki pu-
165, poz. 1591)
blicznej radiofonii i telewizji,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 8/47
[7) zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 3 000 euro,]
<7) zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 6 000 euro,>
[8) udzielania zamówień o wartości od ponad 3 000 euro do 200 000 euro
przez placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej na towary i usługi wy-
konywane poza granicami kraju, określonych w przepisach o służbie zagra-
nicznej.]
<9) nabywania energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych przez
przedsiębiorstwa energetyczne,
10) nabywania paliw do wytwarzania energii przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne.>
2. Przepisów ustawy, dotyczących publikacji ogłoszeń o planowanych zamówie-
niach publicznych, terminów, wadiów, przesłanek wyboru trybu w przypadku
udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, dwustop-
niowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji lub zapytania o cenÄ™ oraz obo-
wiązku zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych, a także zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie wła-
ściwości wykonawcy nie stosuje się do usług:
w art. 6 w ust. 1:
1) hotelowych i restauracyjnych,
nowe brzmienie pkt
7, uchylenie pkt 8 i
2) w zakresie transportu kolejowego,
dodanie pkt 9 i 10
wchodzą w życie z
3) w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej,
dn. 19.10.2003 r.
4) prawniczych, (Dz.U. z 2003 r. Nr
165, poz. 1591)
5) w zakresie doradztwa personalnego,
6) w zakresie ochrony,
7) w zakresie szkolenia,
8) zdrowotnych i socjalnych,
9) w zakresie kultury,
10) w zakresie sportu i rekreacji.
Art. 6a.
Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przez zamawiających, dostawców lub wykonawców stosuje się, z za-
strzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Ko-
deksu cywilnego.
Art. 6b.
1. Dostawcą lub wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące
wspólnie.
2. Dostawcy lub wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowie-
dzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 9/47
Rozdział 2
Urząd Zamówień Publicznych
Art. 7.
Tworzy się Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej  Urzędem .
Art. 8.
1. Centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamó-
wień publicznych w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu.
1a. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw administracji
pkt 10 w ust. 1 w art.
publicznej.
9 wchodzi w życie z
2. Prezesa Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwe- dniem uzyskania
przez RP członko-
go do spraw administracji publicznej. Prezesa Urzędu odwołuje Prezes Rady Mi-
stwa w UE
nistrów.
[3. Wiceprezesa Urzędu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw admini-
stracji publicznej na wniosek Prezesa Urzędu.]
<3. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Urzędu mi-
nister właściwy do spraw administracji publicznej.>
Art. 9.
1. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy:
1) zatwierdzanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego innego niż
przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 14 ust. 3,
2) ustalanie i prowadzenie listy arbitrów rozpatrujących odwołania wniesione w
postępowaniu o zamówienie publiczne, a także ogłaszanie listy arbitrów w
Biuletynie Zamówień Publicznych,
3) składanie Radzie Ministrów rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu sys-
temu zamówień publicznych,
4) opracowywanie projektów przepisów prawnych dotyczących zamówień pu-
nowe brzmienie ust. 3
blicznych,
w art. 8 wchodzi w
5) upowszechnianie ogólnych warunków umów w sprawach o zamówienia pu-
życie z dn. 19.10.2003
bliczne, wzorów umów, regulaminów oraz wzorców postępowania przy
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
165, poz. 1591)
udzielaniu zamówienia, na wniosek i w porozumieniu z właściwymi mini-
strami,
6) gromadzenie informacji o planach zamówień publicznych, zawartych umo-
wach oraz o realizacji zamówień publicznych,
7) opracowywanie programów szkoleń dotyczących zamówień publicznych oraz
organizowanie i inspirowanie szkoleń,
8) współpraca międzynarodowa w sprawach związanych z zamówieniami pu-
blicznymi,
9) wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 10/47
<10) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Euro-
pejskich ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
11) publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych na podstawie otrzymanych
ogłoszeń informacji zbiorczych o dostawcach lub wykonawcach, którym w
poprzednim roku udzielone zostało zamówienie publiczne o wartości zamó-
wienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000
w art. 9a: uchylenie
euro,
pkt 3 w ust. 2 oraz w
ust. 3 nadanie nowe-
12) prowadzenie listy organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających
go brzmienia pkt 1 i
dostawców lub wykonawców uprawnionych do wnoszenia środków odwo-
uchylenie pkt 5
Å‚awczych.
wchodzą w życie z
dn. 19.10.2003 r.
2. Prezes Urzędu może również:
(Dz.U. z 2003 r. Nr
1) wnioskować do Rady Ministrów w sprawach wspólnych zamówień publicz-
165, poz. 1591)
nych, przewidzianych w art. 5 ust. 1,
2) żądać od zamawiających informacji o przebiegu procesu udzielania zamówień
publicznych i ich realizacji oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej za-
mówienia publicznego, we wskazanym przez siebie terminie.
3. W przypadku ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych Prezes
Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o
naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Art. 9a.
1. Tworzy się środki specjalne Urzędu Zamówień Publicznych, zwane dalej  środ-
kami specjalnymi .
2. Środki specjalne tworzone są z następujących z
ródeł:
1) wpisów i opłat uiszczonych przez odwołujących się,
2) wpłat uczestników postępowania odwoławczego z tytułu kosztów postępo-
pkt 3 w ust. 2 w art. 9
wania orzeczonych przez zespoły arbitrów rozpatrujące wniesione odwoła-
skreślony
nia,
[3) wpływów z publikacji z zakresu zamówień publicznych, wydawanych przez
Urząd Zamówień Publicznych,]
4) odsetek od środków, o których mowa w pkt 1-3.
3. Ze środków specjalnych finansowane są:
[1) wynagrodzenia arbitrów,]
<1) wynagrodzenia i szkolenia arbitrów,>
2) zwrot wydatków należnych arbitrom,
3) wydatki Urzędu Zamówień Publicznych związane z postępowaniami odwo-
Å‚awczymi,
4) zwrot wpisu,
[5) wydatki związane z wydawaniem przez Urząd Zamówień Publicznych publi-
kacji dotyczących zamówień publicznych.]
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 11/47
Art. 10.
1. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Urzędu jest Kolegium.
2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw admini-
stracji publicznej na wniosek Prezesa Urzędu.
Art. 12.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze zarządzenia, nadaje
Urzędowi statut, określający jego organizację wewnętrzną.
Rozdział 3
Zasady udzielania zamówień publicznych
Art. 12a.
Zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy,
który został wybrany na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
Art. 13.
Zamówienia publicznego udziela się w trybie:
art. 11. skreślony
1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego,
3) przetargu dwustopniowego,
4) negocjacji z zachowaniem konkurencji,
5) zapytania o cenÄ™,
6) zamówienia z wolnej ręki.
Art. 13a.
1. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia publicznego są twórcze prace pro-
jektowe, wybór najkorzystniejszej oferty może być poprzedzony konkursem.
2. Przez twórcze prace projektowe, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć ma-
jÄ…ce cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 i z 2001 r. Nr 128,
poz. 1402):
1) architektoniczne prace projektowe,
2) urbanistyczne prace projektowe,
3) konstrukcyjno-budowlane prace projektowe.
3. Udzielenie zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe o wartości za-
mówienia przekraczającej równowartość kwoty 25 000 euro poprzedza się kon-
kursem.
4. Konkurs polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez
wykonawców, dokonanej na podstawie ich oceny.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 12/47
5. Oceny projektów dokonuje komisja konkursowa. Członków komisji konkursowej
powołuje i odwołuje zamawiający.
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i formy przeprowadzania
konkursu oraz sposób powoływania i odwoływania członków komisji konkurso-
wej, przy uwzględnieniu, że ograniczenia udziału w konkursie mogą wynikać je-
dynie z konieczności spełnienia wymagań posiadania uprawnień do wykonania
twórczych prac projektowych będących przedmiotem konkursu.
Art. 14.
1. Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieogra-
niczony.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż prze-
targ nieograniczony wyłącznie w okolicznościach określonych w niniejszej
ustawie.
3. Zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony przy zamówieniach pu-
blicznych, których wartość przekracza kwotę 200 000 euro, wymaga zatwier-
dzenia przez Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 1a.
4. Zamawiający, o którym mowa w art. 4a, może udzielać zamówienia publicznego
w trybie przetargu ograniczonego lub dwustopniowego, niezależnie od wystą-
pienia okoliczności, o których mowa w art. 52b oraz w art. 54. Przepisu ust. 3
nie stosuje siÄ™.
Art. 14a.
1. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych przewidziane w ustawie ogłasza się w
Biuletynie Zamówień Publicznych wydawanym przez Prezesa Urzędu.
2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, publikowane są w Biuletynie Zamó-
wień Publicznych nie póz
niej niż w 10 dniu od daty doręczenia do Urzędu.
3. Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ustawie, Prezes Urzędu
odmawia zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicz-
nych.
4. Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń, o których mowa w
ust. 1, jest bezpłatna.
5. Prezes Urzędu może, w drodze porozumienia, przekazać redagowanie lub wy-
dawanie regionalnego wydania Biuletynu Zamówień Publicznych innemu orga-
nowi administracji publicznej.
5a. Prezes Urzędu może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na publikację
ogłoszeń o zamówieniach publicznych, nawet jeżeli ich publikacja ze względu na
wartość przedmiotu zamówienia nie jest obowiązkowa.
6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia:
1) określi wzory ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, oraz dodatkowe informacje,
które muszą być zawarte w ogłoszeniach,
2) może ustanowić regionalne wydania Biuletynu Zamówień Publicznych,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 13/47
3) może określić szczegółowe zasady i warunki publikacji ogłoszeń w Biulety-
nie Zamówień Publicznych oraz w regionalnych wydaniach Biuletynu Za-
mówień Publicznych.
[Art. 14b.
Zamawiający obowiązany jest przekazać do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w zakre-
sie i na zasadach określonych, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów.]
1. Zamawiający jest obowiązany przekazywać, za pośrednictwem Prezesa
Urzędu, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
ogłoszenia o:
1) planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych,
których wartość dla dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty
750 000 euro, a dla robót budowlanych kwoty 5 000 000 euro,
2) zamówieniach publicznych oraz o wyniku postępowania, których wartość
dla dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 130 000 euro, a
dla robót budowlanych kwoty 5 000 000 euro,
3) konkursie, którego wartość przekracza równowartość kwoty 130 000 eu-
ro.
nowe brzmienie art.
14b wchodzi w życie
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeka-
z dniem uzyskania
zywania ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wzory.>
przez RP członko-
stwa w UE;
Art. 14c.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego,
jeżeli jest jednostką sektora finansów publicznych, albo do dnia 31 marca roku ka-
lendarzowego, jeżeli jest inną jednostką obowiązaną do stosowania przepisów usta-
wy, przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o pla-
nowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których war-
tość w przypadku zamówienia na roboty budowlane przekracza równowartość kwoty
500 000 euro albo łączna wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekracza
równowartość kwoty 500 000 euro.
Art. 14d.
1. Zamawiający przesyła do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, nie-
zwłocznie po zawarciu umowy, ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zawierające:
1) nazwÄ™ (firmÄ™) i adres (siedzibÄ™) zamawiajÄ…cego,
2) określenie wartości zamówienia publicznego,
3) określenie przedmiotu zamówienia publicznego,
4) określenie liczby złożonych ofert, w tym liczby ofert odrzuconych,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 14/47
5) informację o opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
6) określenie najniższej i najwyższej ceny przedstawianej w złożonych ofertach,
7) imiÄ™ i nazwisko lub nazwÄ™ (firmÄ™) oraz adres (siedzibÄ™) dostawcy lub wyko-
ust. 2 w art. 15 skre-
nawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę.
ślony
2. Jeżeli zamawiający udziela zamówienia publicznego z wolnej ręki, przesyła do
publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego zawierające informacje o zawarciu
umowy. Przepis ust. 1 stosuje siÄ™ odpowiednio.
3. W przypadku unieważnienia postępowania ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zawierające informacje o
liczbie złożonych ofert, cenie oferty najtańszej i najdroższej oraz podstawie
unieważnienia publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Art. 15.
[1. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza
równowartości kwoty 30 000 euro lub w którego finansowaniu udział środków
publicznych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, nie jest obowiąz-
kowy tryb przetargu nieograniczonego i nie stosuje się przepisów ustawy doty-
czących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, protokołu po-
stępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium,
protestów i odwołań.]
<1. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza
równowartości kwoty 30 000 euro lub w którego finansowaniu udział środ-
ków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, nie jest
obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego i nie stosuje się przepisów
ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicz-
nych, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia, terminów, protestów i odwołań.>
3. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 września określić
obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego wysokość kwot, z którymi
ustawa wiąże stosowanie odpowiednich przepisów.
nowe brzmienie ust. 1
w art. 15 i dodany
art. 15a wchodzÄ… w
życie z dn. 19.10.2003
Jeżeli dostawę lub usługę z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1,
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
można uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy, a przedmiotem za-
165, poz. 1591)
mówienia są:
1) dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody lub gazu,
2) usługi odbioru ścieków,
3) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca
2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188),
4) usługi przewozu kolejowego,
5) zakup nieruchomości na realizację celów publicznych ujętych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 15/47
- do udzielania zamówienia nie stosuje się przepisów art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 2-
8 oraz art. 71 ust. 1a.>
Art. 16.
Zamawiający obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie pod-
mioty ubiegające się o zamówienie publiczne i do prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
[Art. 17.
1. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych i
jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na
podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr
88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz.
769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz.
1080), a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Przedmiotu i warunków zamówienia nie wolno określać w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji określenie przedmiotu zamówienia
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia:
1) jeżeli ze względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych za-
chodzi konieczność zachowania norm, parametrów lub standardów, jakimi
charakteryzujÄ… siÄ™ posiadane przez zamawiajÄ…cego maszyny lub urzÄ…dzenia,
a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych,
2) jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.]
nowe brzmienie art.
1. Zamawiający określa przedmiot zamówienia publicznego za pomocą cech
17 wchodzi w życie z
technicznych i jakościowych, z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadza- dniem uzyskania
przez RP członko-
jÄ…cych normy europejskie lub europejskich aprobat technicznych oraz kla-
stwa w UE
syfikacji statystycznych wydanych na podstawie ustawy o statystyce publicz-
nej, z tym że w odniesieniu do robót budowlanych za pomocą dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z
uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub
europejskie aprobaty techniczne.
2. W przypadku braku Polskich Norm wprowadzajÄ…cych normy europejskie
lub europejskich aprobat technicznych uwzględnia się w następującej kolej-
ności:
1) normy europejskie,
2) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,
3) Polskie Normy lub aprobaty techniczne.
3. Przedmiotu zamówienia publicznego, warunków stawianych dostawcom lub
wykonawcom oraz kryteriów oceny ofert nie można określać w sposób, który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 16/47
4. Przedmiotu zamówienia publicznego nie można określać przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnio-
ne specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i powszechnie
zrozumiałych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy  lub rów-
noważne .>
Art. 17a.
1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty przewidującej odmienny
niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa),
jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
ust. 2-6 w art. 18
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający jest obowiązany określić w skreśla się z dniem
uzyskania przez RP
ogłoszeniu o postępowaniu oraz odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków
członkostwa w UE
zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert minimalne warunki, jakim muszą
(Dz.U. z 2001 r. Nr
odpowiadać warianty, oraz sposób ich przedstawienia.
76, poz. 813)
3. Jeżeli zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,
obowiązany jest zamieścić o tym informację w ogłoszeniu o postępowaniu oraz
odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do
składania ofert.
Art. 18.
1. Dostawcy i wykonawcy krajowi oraz zagraniczni uczestniczą w postępowaniu o
zamówienie publiczne na równych zasadach, stosownie do przepisów ustawy.
[2. Zamawiający może ograniczyć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
wyłącznie do dostawców lub wykonawców krajowych oraz zagranicznych mają-
cych oddział lub przedstawicielstwo w Polsce, jeżeli wartość zamówienia nie
przekracza kwoty, o której mowa w art. 15 ust. 1.
3. Jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane na obszarze Pol-
ski, zamawiający może wymagać, aby całość prac objętych zamówieniem była
wykonana przy wykorzystaniu podmiotów, surowców i produktów krajowych.
4. O stosowaniu preferencji krajowych zamawiający informuje dostawców i wyko-
nawców rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie w sprawie preferencji nie może zostać póz
niej zmienione.
5. Zastosowanie preferencji krajowych następuje z uwzględnieniem zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Pol-
skÄ….
6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) zakres i sposób stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień
publicznych, w tym preferencji, o których mowa w ust. 2 i 3,
2) rodzaje dostaw, usług oraz robót budowlanych, przy których zamawianiu sto-
sowanie preferencji krajowych jest obowiÄ…zkowe,
3) szczegółowe zasady udzielania przez Prezesa Urzędu zgody na stosowanie lub
odstÄ…pienie od stosowania preferencji krajowych.]
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 17/47
Art. 19.
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
[1) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczę-
ciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą
starannością,]
<1) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed
wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia
lub wykonując je z nienależytą starannością,>
2) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowa-
nie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
3) dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków,
kiedy uzyskali oni przewidzianÄ… prawem zgodÄ™ na zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego,
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestęp-
stwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowych,
5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamó-
wienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo po-
pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
[6) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona
kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegajÄ…cy na przekupstwie osoby
pełniącej funkcję publiczną,]
<6) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 paz
-
dziernika 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groz
bÄ… kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661),>
w art. 19 w ust. 1:
nowe brzmienie pkt 1
[7) dostawców lub wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w
i 7 wchodzą w życie z
art. 22 ust. 2 pkt 1-4 lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili
dn. 19.10.2003 r.
lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o któ-
(Dz.U. z 2003 r. Nr
rych mowa w art. 22 ust. 2,]
165, poz. 1591)
<7) dostawców lub wykonawców, którzy nie spełniają warunków określo-
nych w art. 22 ust. 2 pkt 1-4,>
8) dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub
nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w
pkt 6 w ust. 1 w art.
szczególności nie wnieśli wadium.
19 wchodzi w życie z
dnie 28.11.2003 r.
2. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w ust. 1 pkt
(Dz.U. z 2002 r. Nr
4 i 5, może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamó-
197, poz. 1661)
wienia publicznego.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 18/47
3. Oferta dostawcy lub wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie
jest rozpatrywana.
4. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wyklu-
czonego dostawcÄ™ lub wykonawcÄ™, podajÄ…c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Art. 20.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą występować w
imieniu zamawiających ani też wykonywać czynności związanych z postępowa-
niem o zamówienie publiczne, a także być biegłymi osoby, które:
1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powi-
nowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub ku-
dodany ust. 2a w art.
rateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób praw-
20a wchodzi w życie z
nych ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dn. 19.10.2003 r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr
2) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania pozostawały w
165, poz. 1591)
stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób
prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) pozostajÄ… z dostawcÄ… lub wykonawcÄ… w takim stosunku prawnym lub fak-
tycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronno-
ści.
2. Osoby występujące w imieniu zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego, składają oświadczenia pisemne o braku lub istnieniu
okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 skutkuje wyłączeniem danej
osoby z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Art. 20a.
1. W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamawiający jest obowiązany, a w
przypadku zamówień publicznych poniżej tej kwoty - może powołać komisję
przetargowÄ….
2. Członkami komisji przetargowej mogą być wyłącznie pracownicy zamawiające-
go. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze bie-
głych (rzeczoznawców).
<2a. Przepisów ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zamawiający nie zatrudnia pracow-
ników albo jeżeli charakter zamówienia wymaga od członków komisji prze-
targowej specjalistycznej wiedzy.>
3. Członkowie komisji przetargowej przygotowują i przeprowadzają postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonują oceny, czy do-
stawcy lub wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceniają oferty oraz pro-
ponują wybór oferty najkorzystniejszej.
4. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje kierownik jednostki lub osoba upo-
ważniona, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej, jeżeli została ona po-
wołana.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 19/47
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady powoły-
wania członków komisji przetargowej oraz tryb jej pracy.
Art. 21.
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiających i do-
stawców lub wykonawców wymagają formy pisemnej, chyba że ustawa stanowi
inaczej.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się w formie
innej niż pisemna, treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie po-
twierdzona na piśmie.
3. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektro-
nicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie
przez przekazujÄ…cego.
4. Ofertę, z zastrzeżeniem ust. 5, sporządza się w języku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na
sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodo-
wym.
Art. 22.
1. Z zastrzeżeniem ochrony praw własności intelektualnej oraz tajemnicy handlo-
wej, zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców wyłącznie doku-
mentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
2. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne każdy dostaw-
ust. 5-7 w art. 22
ca lub wykonawca składa oświadczenie, że:
skreśla się z dniem
uzyskania przez RP
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaga-
członkostwa w UE
niami ustawowymi,
(Dz.U. z 2001 r. Nr
76, poz. 813)
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynno-
ści, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekono-
micznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania dane-
go zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19.
3. W postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty, o której
mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający może żądać od dostawców lub wykonaw-
ców potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 2.
4. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość przekracza kwotę, o
której mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający żąda od dostawców lub wykonawców
potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2.
[5. W postępowaniu o zamówienie, którego wartość przekracza kwotę, o której
mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający wzywa dostawców lub wykonawców do zło-
żenia oświadczenia, czy pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozu-
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 20/47
mieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papie-
rami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) z innymi uczestnikami po-
stępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorą-
cymi udział w postępowaniu.]
[6. Dostawcy i wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia oświadczenia, o którym
mowa w ust. 5, w terminie określonym przez zamawiającego. Wezwanie powinno
zawierać wykaz uczestników postępowania oraz osób po stronie zamawiającego
biorących udział w postępowaniu. ]
[7. Zamawiający wyklucza z postępowania uczestników postępowania, którzy nie
złożyli oświadczenia w wymaganym terminie lub pozostają w stosunku zależno-
ści z innymi uczestnikami postępowania.]
[7a. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia
lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków, o których mowa w ust. 2.]
8. Wymagania dotyczące dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w [ust. 2-
5] , określa się jednakowo dla wszystkich dostawców lub wykonaw-
ców.
9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporzą-
dzenia, jakich dokumentów zamawiający może żądać od dostawcy lub wyko-
nawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2,
uwzględniając, że potwierdzeniem niekaralności dostawcy lub wykonawcy mo-
że być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Art. 23.
1. Zamawiający może, przed ogłoszeniem przetargu lub zaproszeniem do udziału w
postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzić wstępną kwalifikację do-
stawców lub wykonawców, zgodnie z warunkami wskazanymi w art. 22 ust. 2.
2. Informację o wstępnej kwalifikacji ogłasza się w Biuletynie Zamówień Publicz-
nych albo wysyła do dostawców lub wykonawców stosownie do przepisów
określających tryb zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie, nie
póz
niej niż miesiąc przed publikacją ogłoszenia o przetargu lub wysłaniem za-
proszeń do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie.
3. Informacja o wstępnej kwalifikacji zawiera:
1) nazwÄ™ i adres zamawiajÄ…cego,
2) ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw, a w odniesieniu do robót budow-
lanych rodzaj, zakres i lokalizacjÄ™ budowy,
ust. 7a w art. 22
3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego,
uchyla siÄ™ z dn.
4) określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców,
19.10.2003 r. (Dz.U. z
2003 r. Nr 165, poz.
5) określenie sposobu uzyskania formularza wstępnej kwalifikacji, o którym
1591)
mowa w ust. 4,
6) miejsce i termin składania wniosków o wstępną kwalifikację.
4. Zamawiający przekazuje niezwłocznie, jednak nie póz
niej niż na 14 dni przed
terminem składania wniosków o wstępną kwalifikację, wszystkim zainteresowa-
zmiana w ust. 8 w
art. 22 wchodzi w
nym formularz wstępnej kwalifikacji zawierający dane określone w ust. 3 oraz:
życie z dniem uzy-
skania przez RP
członkostwa w UE
(Dz.U. z 2001 r. Nr
03-11-13
76, poz. 813)
©Kancelaria Sejmu s. 21/47
1) opis sposobu przygotowywania wniosków o wstępną kwalifikację,
2) opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wyma-
ganych od dostawców i wykonawców,
3) informację o dokumentach, jakich mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w
celu wykazania, że spełniają wymagane warunki,
4) nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracowni-
kami zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z
dostawcami i wykonawcami.
5. Zamawiający kwalifikuje do dalszego udziału w postępowaniu dostawców lub
wykonawców wyłącznie na podstawie warunków określonych w formularzu
wstępnej kwalifikacji.
6. Do dalszego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dopuszczeni są
wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani we wstęp-
nej kwalifikacji.
7. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie każdego dostawcę lub wykonawcę o
wynikach wstępnej kwalifikacji. Lista dostawców lub wykonawców dopuszczo-
nych do dalszego postępowania jest jawna.
Art. 24.
1. Kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców
nie podlegają zmianie w toku danego postępowania. Dotyczy to także przypad-
ków, w których zamawiający przeprowadza wstępną kwalifikację.
2. Dostawcy lub wykonawcy zobowiązani są wykazać, że spełniają wymagane wa-
runki, w terminie określonym przez zamawiającego.
3. Z postępowania prowadzonego bez wstępnej kwalifikacji nie można wykluczyć
oferenta, który zobowiązał się przedstawić wymagane dokumenty przed upły-
wem terminu do składania ofert.
4. Zamawiający wyklucza z postępowania dostawcę lub wykonawcę, jeżeli stwier-
dzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępo-
wania sÄ… nieprawdziwe.
Art. 25.
1. Podczas prowadzenia postępowania o zamówienie zamawiający sporządza pro-
tokół postępowania o zamówienie publiczne, zawierający:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adresy dostawców i wykonawców ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia,
3) informacje o spełnianiu warunków wymaganych od dostawców lub wyko-
nawców,
4) cenę oraz inne istotne elementy każdej z ofert,
5) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
6) uzasadnienie odrzucenia wszystkich ofert, jeżeli takie nastąpiło,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 22/47
7) ewentualne wskazanie przyczyn niezawarcia umowy w postępowaniu o za-
mówienie przeprowadzonym w trybie innym niż przetarg nieograniczony,
8) powody ograniczenia przetargu do niektórych dostawców lub wykonawców,
jeżeli takie nastąpiło,
9) powody zastosowania przez zamawiającego trybu dokonywania zamówienia
innego niż przetarg nieograniczony,
10) powody przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji dostawców i wykonawców,
w art. 25:uchylenie
ust. 2, nowe brzmie-
11) uzasadnienie stosowania preferencji krajowych,
nie ust. 4 oraz zmia-
12) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnię- na w ust. 5 wchodzą
w życie z dn.
ciach,
19.10.2003 r. (Dz.U. z
13) informacje dotyczące zawieszenia postępowania,
2003 r. Nr 165, poz.
1591)
14) informacje o powołaniu biegłych rzeczoznawców,
15) wskazanie wybranej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru,
16) imię i nazwisko osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania
zamówienie publiczne,
17) imię i nazwisko osób występujących w imieniu zamawiającego.
[2. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przed-
siębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a do-
stawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informa-
cji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.]
2a. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców) oraz wszelkie oświadczenia i zawia-
domienia składane przez zamawiającego oraz dostawców lub wykonawców sta-
nowią załączniki do protokołu.
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może określić, w drodze
rozporzÄ…dzenia:
uchylenie ust. 2 w
1) wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne,
art. 26 i dodane ust. 2
2) dodatkowe wymagania, którym musi odpowiadać protokół postępowania o
i 3 w art. 26a wcho-
zamówienie publiczne.
dzą w życie jw.
[4. Zamawiający, udzielając zamówienia na roboty budowlane, przekazuje mini-
strowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacje cenowe z po-
stępowania oraz kopię oferty najkorzystniejszej.]
<4. Zamawiający, udzielając zamówienia na roboty budowlane, przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej kopiÄ™ oferty najkorzystniejszej oraz informacje cenowe z po-
stępowania, w którym wartość zamówienia przekracza 30 000 euro.>
5. [Minister właściwy do spraw administracji publicznej] spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej> określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i tryb przekazania informacji, o któ-
rych mowa w ust. 4.
Art. 26.
1. W postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 15 ust. 1, za-
mawiający obowiązany jest prowadzić dokumentację podstawowych czynności
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 23/47
związanych z postępowaniem, zawierającą informacje określone w art. 25 ust. 1
pkt 1, 2, 4, 5, 9 i 15.
[2. Po zakończeniu postępowania dokumentacja podstawowych czynności, o której
mowa w ust. 1, jest jawna dla dostawców i wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.]
Art. 26a.
<1.> Zamawiający zobowiązany jest, przez okres 3 lat od zakończenia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego, do przechowywania ofert oraz proto-
kołu (dokumentacji podstawowych czynności) w sposób gwarantujący ich niena-
ruszalność.
<2. Protokół (dokumentacja podstawowych czynności), oferty oraz wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i
podlegają udostępnianiu po zakończeniu postępowania, z wyjątkiem infor-
macji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli dostawca lub wykonawca składa-
jąc ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
ogólnie udostępnione.
pkt 2 w ust. 1 w art.
3. Po otwarciu ofert, na wniosek dostawcy lub wykonawcy biorącego udział w 27a skreślony
postępowaniu, zamawiający jest obowiązany udostępnić, przed zakończe-
niem postępowania, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa
w ust. 2.>
Art. 27.
Zamawiający nie może ujawnić:
1) informacji, których ujawnienie narusza ważny interes państwa, ważne intere-
sy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji,
2) informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści
złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole.
Art. 27a.
1. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
2. O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie informuje dostawcę lub wyko-
nawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Art. 27b.
1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli:
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 24/47
1) w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej
ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu lub mniej niż
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępo-
wania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było wcześniej przewidzieć,
4) zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go albo postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy.
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia dostawców lub wyko-
nawców biorących udział w postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
3. W przypadku unieważnienia z winy zamawiającego postępowania o zamówienie
publiczne na podstawie ust. 1 pkt 3 lub 4, dostawcom lub wykonawcom, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasad-
nionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przy-
gotowania oferty.
Art. 27c.
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane,
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należyte-
go wykonania umowy, zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzy-
skała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożono tylko dwie ważne oferty lub
upłynął termin, o którym mowa w art. 40 ust. 1.
Art. 27d.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert,
wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo za-
proszeniu do składania ofert.
2. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości dostawcy lub wykonawcy, a
w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
3. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się z uwzględnieniem preferencji
krajowych, jeżeli są stosowane.
5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i sto-
sowania kryteriów oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 25/47
Rozdział 4
Przetarg nieograniczony
Art. 28.
1. Przetarg jest organizowany przez zamawiajÄ…cego w celu wyboru najkorzystniej-
szej oferty na wykonanie zamówienia publicznego.
2. W przetargu nieograniczonym oferty mogą złożyć wszyscy dostawcy lub wyko-
nawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu, z zastrzeżeniem art. 23.
Art. 29.
1. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając
ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie inter-
netowej oraz za pośrednictwem Prezesa Urzędu w Biuletynie Zamówień Pu-
art. 31-33 skreślone
blicznych.
2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro, ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczane jest w
siedzibie zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie inter-
netowej, co najmniej na 7 dni przed terminem składania ofert.
3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 euro, zama-
wiający obowiązany jest zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w
swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, od dnia publikacji ogłoszenia w ust. 3 w art. 28 skre-
ślony
Biuletynie Zamówień Publicznych do dnia składania ofert.
4. Zamawiający może także ogłosić organizację przetargu nieograniczonego w pra-
sie. Ogłoszenie to nie może być jednak opublikowane w prasie przed publikacją
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Art. 30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawiera co najmniej:
1) nazwÄ™ i adres zamawiajÄ…cego,
2) ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do robót
budowlanych - rodzaj, zakres i lokalizacjÄ™ budowy,
3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego,
4) informację o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców,
5) oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych,
6) określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istot-
nych warunków zamówienia, a także cenę formularza, jeżeli jego udostęp-
nienie jest odpłatne,
7) miejsce i termin składania ofert,
8) miejsce i termin otwarcia ofert,
9) kryteria oceny ofert,
10) kwotÄ™ wadium.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 26/47
Art. 34.
1. Zamawiający przesyła dostawcy lub wykonawcy formularz zawierający specyfi-
kację istotnych warunków zamówienia, nie póz
niej niż w ciągu tygodnia od dnia
zgłoszenia wniosku o przesłanie formularza.
3. W przypadkach, w których przeprowadzono wstępną kwalifikację, formularz
zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia przesyła się wszyst-
kim zakwalifikowanym dostawcom lub wykonawcom.
4. Cena, jakiej wolno żądać za formularz zawierający specyfikację istotnych wa-
runków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przesłania.
Art. 35.
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1) opis sposobu przygotowywania ofert,
2) opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wyma-
ganych od dostawców i wykonawców,
3) informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków,
4) określenie przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby również za pomocą pla-
nów, rysunków lub projektów), łącznie z wyszczególnieniem wszelkich do- ust. 2 w art. 34 skre-
ślony
datkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy,
5) pożądany lub wymagany termin wykonania umowy,
6) opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów,
7) istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do tre-
ści zawieranej umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy,
8) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie
ofert częściowych,
9) opis sposobu obliczenia ceny oferty,
10) w przetargach o charakterze międzynarodowym informacje dotyczące walut
obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a
dostawcÄ… lub wykonawcÄ…,
11) wszelkie wymagania, w szczególności kwotę, dotyczące wadium oraz za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy,
12) wskazanie miejsca i terminu składania ofert,
13) opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwo-
łać zebranie dostawców i wykonawców,
14) termin, do którego dostawca lub wykonawca będzie związany złożoną ofer-
tÄ…,
15) wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert,
16) informacje o trybie otwarcia i oceny ofert,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 27/47
17) nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracow-
nikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania
siÄ™ z dostawcami i wykonawcami,
18) wszelkie przyszłe zobowiązania dostawcy lub wykonawcy związane z umo-
wą w sprawie zamówienia publicznego,
zmiana w ust. 3 w
19) pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wyko-
art. 35 wchodzi w
nawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, życie z dn. 19.10.2003
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
20) informację o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
165, poz. 1591)
zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy,
21) ogólne warunki umowy, wzór umowy albo regulamin, jeżeli zamawiający
wymaga od oferenta, by zawarł z nim umowę na takich warunkach.
1a. Zamawiający może żądać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pu-
blicznego wskazania przez dostawcę lub wykonawcę, w ofercie, części zamó-
wienia, której wykonanie zamierza on powierzyć osobie trzeciej.
2. Zamawiający obowiązany jest, w odniesieniu do robót budowlanych, posiadać
dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz kosztorys inwestorski.
2a. Kosztorys inwestorski stanowi podstawę do określania wartości szacunkowej
zamówienia na roboty budowlane.
3. [Minister właściwy do spraw administracji publicznej] spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej> określi, w
drodze rozporzÄ…dzenia:
ust. 1 i 2 w art. 37
1) metody i podstawy sporzÄ…dzania kosztorysu inwestorskiego,
skreślone
2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, ceny jednostkowe robót bu-
dowlanych oraz ceny czynników produkcji dla potrzeb sporządzania koszto-
rysu inwestorskiego.
4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może określić, w drodze
rozporządzenia, dla poszczególnych rodzajów zamówień, wzory formularzy
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje, które
muszą zawierać te formularze.
Art. 36.
1. Dostawca, wykonawca lub organizacje, o których mowa w art. 79b, mogą zwró-
cić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na
mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim dostawcom i
wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia,
bez ujawniania z
ródła zapytania.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów
zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten
sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim dostawcom oraz
wykonawcom i jest dla nich wiążące.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 28/47
4. W razie zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich dostawców i wyko-
nawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia, sporządza się protokoł zawierający zgłoszone na zebraniu
zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wska-
zywania z
ródeł zapytań. Protokół z zebrania doręcza się niezwłocznie dostaw-
com i wykonawcom, którym przesłano specyfikację.
Art. 37.
3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
Art. 38.
1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu prze-
widzianego na wniesienie protestu.
2. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert nie może być krótszy
niż:
1) 6 tygodni od dnia ogłoszenia przetargu nieograniczonego,
3. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w
ust. 2 pkt 1, jednakże nie krótszy niż 3 tygodnie:
1) jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, o
których zamawiający co najmniej dwa miesiące wcześniej opublikował ogło-
szenie na zasadach określonych w art. 14c, lub
2) jeżeli wartość zamówienia publicznego w przypadku robót budowlanych nie
przekracza równowartości kwoty 5 000 000 euro, a w przypadku usług lub
dostaw 130 000 euro, oraz zachodzi co najmniej jedna z następujących oko-
liczności:
a) wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwiłoby
wykonanie zamówienia w danym roku budżetowym,
b) wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, mogłoby spowodować
powstanie szkody w znacznych rozmiarach,
c) uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej
sprawie nie doprowadziło do zawarcia umowy, pkt 2 w ust. 2 oraz
ust. 4 w art. 38 skre-
d) przedmiotem zamówienia publicznego są powszechnie dostępne
ślone
dostawy, usługi lub roboty budowlane o ustalonych standardach.
Art. 39.
1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia dostawcom i
wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyja-
śnień albo uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia.
2. Na wniosek dostawcy lub wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w
wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, zama-
wiający może przedłużyć termin składania ofert.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 29/47
3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upły-
wem.
4. O przedłużeniu terminu zamawiający powiadamia natychmiast każdego dostaw-
cę lub wykonawcę, któremu przesłano specyfikację istotnych warunków zamó-
wienia.
Art. 40.
1. Dostawca lub wykonawca jest związany ofertą do czasu upływu terminu okre-
ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, jednak nie
dłużej niż przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ter-
minu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofer-
tą, zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do dostawców lub wykonaw-
ców o przedłużenie tego terminu o kolejne 45 dni.
3. Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony dostawcy lub wy-
konawcy nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda dostawcy lub wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest
dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium al-
bo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres zwiÄ…zania ofertÄ….
5. Dostawca lub wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
6. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty
wadium.
Art. 41.
1. Dostawca lub wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść
wadium, jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro. Kwotę wadium, w granicach od 0,5% do 3%
wartości zamówienia, określa zamawiający.
2. W przypadku gdy koszty zorganizowania przetargu nie sÄ… znaczne, Prezes UrzÄ™-
du może, na wniosek zamawiającego, wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiąz-
ku wnoszenia wadium przez dostawców lub wykonawców przystępujących do
danego przetargu.
3. Jeżeli wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro, zamawiający może żądać od dostawcy lub
wykonawcy wniesienia wadium w wysokości określonej w ust. 1.
4. Dostawca lub wykonawca może wnieść wadium w pieniądzu, poręczeniach lub
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręcze-
niem wekslowym banku, a za zgodą zamawiającego również w czekach potwier-
dzonych.
5. Wadium wniesione w pieniÄ…dzu zamawiajÄ…cy przechowuje na rachunku banko-
wym.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 30/47
Art. 42.
1. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą,
2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonywania umo-
wy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie roz-
strzygnięte lub upłynął termin do ich składania.
2. Na pisemny wniosek dostawcy lub wykonawcy zamawiajÄ…cy jest obowiÄ…zany
zwrócić wadium w ciągu 3 dni od dnia złożenia tego wniosku przez dostawcę lub
wykonawcÄ™:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona, przy czym złożenie wniosku powoduje
utratÄ™ prawa do wniesienia protestu.
3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowy-
wane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
nowe brzmienie ust. 6
w art. 42 wchodzi w
za przelew pieniędzy na rachunek dostawcy lub wykonawcy.
życie z dn. 19.10.2003
4. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniÄ…dzu przez dostawcÄ™ lub wykonaw-
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
cę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego dostawcy 165, poz. 1591)
lub wykonawcy, zaliczane jest przez zamawiajÄ…cego na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
5. Dostawca lub wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z
odsetkami na rzecz zamawiajÄ…cego, w przypadku gdy:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach okre-
ślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie do-
stawcy lub wykonawcy.
[6. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium.]
<6. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 5, powoduje utratę
wadium.>
Art. 43.
1. Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicz-
nego miejsce i termin otwarcia ofert.
1a. Oferty otwiera się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w
którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Po otwarciu ofert podaje siÄ™ imiÄ™ i nazwisko, nazwÄ™ (firmÄ™) oraz adres (siedzibÄ™)
dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje do-
tyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwa-
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 31/47
rancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowywane
są w protokole postępowania.
ust. 3 w art. 50 skre-
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, doręcza się oferentom, którzy nie byli
ślony
obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
Art. 44.
1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia
przez dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez
nich ofert.
2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a oferen-
tem, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w
treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawia-
damiajÄ…c o tym oferenta.
Art. 52 skreślony
Art. 47.
Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko za-
mawiajÄ…cemu.
[Art. 49.
Uwzględniając preferencje krajowe, jeżeli takie są stosowane, wybiera się ofertę
najkorzystniejszÄ….]
Art. 50.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu o
zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
art. 45, 46 i 48 skre-
tego dostawcy lub wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę.
ślone
2. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie za-
mieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz
wysyła się do uczestników postępowania.
4. Informacja przesłana do dostawcy lub wykonawcy, którego ofertę wybrano, za-
wiera poza danymi, o których mowa w ust. 1, określenie miejsca i terminu za-
art. 49 skreśla się z
dniem uzyskania
warcia umowy.
przez RP członko-
stwa w UE (Dz.U. z
2001 r. Nr 76, poz.
Art. 51.
813)
1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, obowią-
zany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogło-
szenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2, nie póz
niej jednak niż przed upływem
terminu zwiÄ…zania ofertÄ….
2. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy doręcza
się niezwłocznie wybranemu oferentowi.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 32/47
Rozdział 4a
Przetarg ograniczony
Art. 52a.
Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć wyłącznie dostawcy lub wykonawcy
dopuszczeni do udziału w tym przetargu i zaproszeni przez zamawiającego do skła-
dania ofert.
Art. 52b.
Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi
co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30
000 euro,
2) specjalistyczny charakter zamówienia publicznego ogranicza liczbę dostaw-
ców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie.
Art. 52c.
1. Zamawiający zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
przetargu ograniczonym przez publikację ogłoszenia zawierającego co najmniej:
1) nazwÄ™ (firmÄ™) i adres (siedzibÄ™) zamawiajÄ…cego,
2) określenie ilości i rodzaju zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do
robót budowlanych - rodzaju, zakresu i lokalizacji budowy,
3) określenie terminu wykonania zamówienia publicznego,
4) określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców.
2. Warunki, które obowiązani są spełniać dostawcy lub wykonawcy, mogą dotyczyć
wyłącznie okoliczności określonych w art. 22 ust. 2.
3. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania wniosków nie może być
krótszy niż 4 tygodnie, licząc od dnia publikacji ogłoszenia.
4. Zamawiający może wyznaczyć termin składania wniosków krótszy niż określony
w ust. 3, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie w przypadku zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art. 38 ust. 3.
Art. 52d.
Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich dostawców lub wykonawców,
którzy spełniają wymagane warunki, z zastrzeżeniem art. 52e.
Art. 52e.
1. W ogłoszeniu zamawiający może określić liczbę wykonawców lub dostawców,
których zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie może być mniejsza niż 5 i więk-
sza niż 20.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 33/47
2. Jeżeli okaże się, że liczba dostawców lub wykonawców spełniających wymagane
warunki jest mniejsza niż określona zgodnie z ust. 1, zamawiający zaprasza
wszystkich dostawców lub wykonawców spełniających te warunki.
3. Zaproszenie do składania ofert powinno zawierać co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres (siedzibę), pod który można zwrócić się o specyfikację
istotnych warunków zamówienia publicznego, oraz określenie terminu zgła-
szania takich wniosków, a także informację o cenie, jaką trzeba uiścić za wy-
danie tych dokumentów,
2) określenie miejsca i terminu składania ofert,
3) informacje o dacie i miejscu opublikowania ogłoszenia,
4) opis warunków, które powinni spełniać dostawcy lub wykonawcy, oraz spo-
sób dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
5) informację o dokumentach, jakie ma dostarczyć dostawca lub wykonawca w
celu wykazania, że spełnia wymagane warunki,
6) określenie kwoty wadium.
Art. 52f.
1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wy-
słania zaproszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Jeżeli zamawiający opublikował ogłoszenie na zasadach określonych w art. 14c,
termin składania ofert nie może być krótszy niż 4 tygodnie, licząc od dnia wysła-
nia zaproszenia.
3. Jeżeli ze względu na szczególną pilność udzielenia zamówienia publicznego jest
niemożliwe wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może
wyznaczyć termin krótszy, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie, licząc od dnia wy-
słania zaproszenia.
Art. 52g.
Do przetargu ograniczonego stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 28 ust. 1, art. 29,
art. 34 ust. 1 i ust. 4, art. 35, art. 36, art. 37 ust. 3, art. 38 ust. 1, art. 39-44, art. 47,
art. 50 oraz art. 51.
Rozdział 5
Przetarg dwustopniowy
Art. 53.
W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają
oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od dostawców i wy-
konawców określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest przetar-
giem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprze-
dzony negocjacjami zamawiajÄ…cego z oferentami.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 34/47
Art. 54.
Przetarg dwustopniowy może być stosowany w przypadku, gdy zachodzi jedna z
następujących okoliczności:
1) w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczo-
nego lub ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty
zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny
sposób zmienione,
2) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki
sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty,
3) przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy lub roboty budowlane
ust. 3 w art. 56 skre-
prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwo-
ślony
jowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów
badań lub rozwoju,
[4) przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowla-
nych, ]
5) w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ze względu na charakter usług lub robót
budowlanych lub związanego z nimi ryzyka nie ma możliwości dokonania
wcześniejszej ich wyceny.
Art. 55.
Do przetargu dwustopniowego stosuje siÄ™ przepisy art. 29, art. 35 ust. 1, art. 36-43
oraz art. 47, 50 i 51.
Art. 56.
1. Ogłoszenie o organizacji przetargu dwustopniowego zawiera co najmniej:
1) nazwÄ™ i adres zamawiajÄ…cego,
2) opis przedmiotu zamówienia, w tym wymaganych parametrów technicznych i
innych, a w przypadku robót budowlanych - ich rodzaj i lokalizację,
3) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofer-
ty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, pkt 4 w art. 54 skre-
śla się z dniem uzy-
4) termin i miejsce złożenia oferty wstępnej.
skania przez RP
członkostwa w UE
2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może żądać od
(Dz.U. z 2001 r. Nr
dostawców i wykonawców określenia sposobu i czasu wykonania, parametrów
76, poz. 813)
technicznych, jakości oraz innych charakterystycznych cech dostaw, usług lub
robót budowlanych.
Art. 57.
1. Termin złożenia oferty wstępnej nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty pu-
blikacji ogłoszenia o organizacji przetargu dwustopniowego.
2. Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż określony w ust. 1, ale nie
krótszy niż 2 tygodnie, jeżeli ze względu na szczególną pilność w realizacji za-
mówienia jest niemożliwe wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 35/47
Art. 58.
Zamawiający może prowadzić z każdym dostawcą lub wykonawcą negocjacje doty-
czące treści złożonej przez niego oferty wstępnej, zachowując w tajemnicy treść
prowadzonych negocjacji.
Art. 59.
Po złożeniu ofert wstępnych zamawiający może dokonać zmiany wymagań tech-
nicznych i jakościowych, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia, a także zmienić kryteria oceny ofert.
Art. 60.
O dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający
informuje dostawców lub wykonawców w zaproszeniu do składania ofert ostatecz-
nych.
Art. 61.
Do drugiego etapu przetargu zamawiający wybiera dostawców lub wykonawców,
których oferty spełniają określone w specyfikacji wstępnej wymagania, zapraszając
ich do składania ofert ostatecznych zawierających cenę. W zaproszeniu określa się
miejsce i termin składania ofert ostatecznych. Art. 44 stosuje się odpowiednio.
Art. 62.
Dostawca lub wykonawca wnosi wadium przystępując do drugiego etapu przetargu.
Rozdział 6
Inne tryby udzielania zamówień publicznych
Art. 63.
Negocjacje z zachowaniem konkurencji jest to tryb udzielenia zamówienia publicz-
nego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego z taką liczbą dostawców lub wykonawców, która zapewni wybór najko-
rzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniejszą
jednak niż trzech, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest
tylko dwóch dostawców lub wykonawców mogących je wykonać.
Art. 64.
Zamówienie publiczne może być udzielone w trybie negocjacji z zachowaniem kon-
kurencji, jeżeli wystąpiła co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby
ofert, a pierwotne warunki zamówienia publicznego nie zostaną w istotny
sposób zmienione,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 36/47
2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 13a, w wyniku które-
go zakwalifikowano do postępowania co najmniej dwóch wykonawców,
3) przedmiot dostawy jest wytwarzany wyłącznie w celach badawczych, do-
świadczalnych lub rozwojowych, przy czym nie dotyczy to produkcji seryj-
nej mającej na celu udowodnienie zdolności rynkowych lub pokrycie kosz-
tów badań lub rozwoju,
4) dane roboty budowlane służą wyłącznie do celów badawczych, doświadczal-
nych lub rozwojowych, a nie do zapewnienia zysku lub pokrycia poniesio-
nych kosztów badań lub rozwoju,
5) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego, której wcześniej
nie można było przewidzieć, a nie wynika ona z winy zamawiającego.
Art. 65.
1. Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji,
wysyłając zaproszenie do co najmniej trzech oferentów, chyba że ze względu na
specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch mogących je wykonać.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 64 pkt 1 lub 2, zamawiający zaprasza do
udziału w postępowaniu co najmniej tych oferentów, którzy złożyli oferty w
unieważnionym przetargu lub zostali zakwalifikowani do postępowania w wyni-
ku konkursu, o którym mowa w art. 13a.
Art. 66.
1. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z
negocjacjami, dostarczane są dostawcom lub wykonawcom na równych zasa-
dach.
2. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez
zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych
z negocjacjami.
3. Po przeprowadzeniu negocjacji zamawiajÄ…cy zwraca siÄ™ do wszystkich dostaw-
ców i wykonawców o złożenie ofert ostatecznych zawierających cenę i wybiera
ofertÄ™ najkorzystniejszÄ….
4. Do negocjacji z zachowaniem konkurencji stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art.
30, art. 37, art. 47, 50 i 51 oraz art. 59.
Art. 67.
Zapytanie o cenę stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zama-
wiający kieruje pytanie o cenę dostaw rzeczy lub usług do takiej liczby dostawców
lub wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i
sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż do czterech.
Art. 68.
1. Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy
rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 37/47
a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty
130 000 euro.
2. Zapytanie o cenę, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15
ust. 1, powinno zawierać:
1) określenie przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich
dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy,
ust. 3 w art. 68 skre-
2) informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w
ślony
celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków,
3) określenie terminu wykonania umowy,
4) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie
ofert częściowych,
5) określenie miejsca i terminu składania ofert,
6) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający
wymaga jego wniesienia.
Art. 69.
ust. 5 w art. 69 skre-
1. Każdy z dostawców lub wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i
ślony
nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.
2. Zamawiający udziela zamówienia dostawcy lub wykonawcy, który zaoferował
najniższą cenę.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa oferentów, któ-
rzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
4. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, za-
mawiający zawiadamia niezwłocznie o wyborze oferty pozostałych oferentów,
wskazując nazwę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano, oraz cenę.
Art. 70.
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym
zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą lub wy-
konawcÄ….
Art. 71.
1. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki tylko wtedy,
gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
[1) z przyczyn technicznych lub w przypadku udzielania zamówienia publiczne-
go na prace z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kultu-
w art. 71: nowe
ry i sztuki, a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wyni-
brzmienie pkt 1 i 4 w
kających z odrębnych przepisów dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą
ust. 1, zmiana w ust.
być wykonane tylko przez jednego dostawcę lub wykonawcę,]
1a oraz dodane ust.
1b i 1c wchodzÄ… w
<1) z przyczyn technicznych lub w przypadku udzielania zamówienia pu-
życie z dn. 19.10.2003
blicznego z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kul-
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
tury i sztuki, a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych
165, poz. 1591)
wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty bu-
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 38/47
dowlane można uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy,>
2) został przeprowadzony konkurs i stosownie do jego postanowień zamówienie
musi być udzielone wykonawcy, którego praca została oceniona jako najlep-
sza,
3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po
stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest na-
tychmiastowe wykonanie zamówienia publicznego, a nie można zachować
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,
[4) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, jeżeli pier-
wotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, a ze
względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można je
uzyskać od jednego dostawcy lub wykonawcy,]
<4) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczo-
nego, a w przypadku postępowań, o których mowa w art. 4b ust. 1
pkt 3-5, także w trybie przetargu ograniczonego, zostało unieważnione z
powodu braku wymaganej liczby ofert, jeżeli pierwotne warunki zamó-
wienia nie zostały w sposób istotny zmienione, a ze względu na szczegól-
ny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można je uzyskać od
jednego dostawcy lub wykonawcy,>
5) udziela się temu samemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych,
nieprzekraczających łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, któ-
rych wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można
było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodar-
czych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia pod-
stawowego,
6) przedmiotem zamówienia publicznego jest nabycie, najem, dzierżawa lub le-
asing nieruchomości, a ze względu na szczególne okoliczności można ją uzy-
skać od jednego oferenta.
1a. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty [20 000 euro] <30
000 euro>, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga zatwier-
dzenia przez Prezesa Urzędu.
<1b. W przypadku gdy zamówienie jest udzielane na zasadach szczególnych
przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej,
zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z
następujących okoliczności:
1) jest to uzasadnione potrzebÄ… ochrony interesu Rzeczypospolitej Polskiej
w państwie przyjmującym,
2) w chwili udzielania zamówienia w państwie przyjmującym, niebędącym
państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym będzie udzielane i
wykonywane zamówienie, występują szczególne warunki ekonomiczne
uzasadniające udzielenie zamówienia w tym trybie.
ust. 2 i 3 w art. 71
1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, nie stosuje się przepisu ust. 1a.>
skreślone
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 39/47
Rozdział 7
Umowy w sprawach zamówień publicznych
Art. 72.
1. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cy-
wilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy niniejszej ustawy
nie stanowiÄ… inaczej.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli w postępowa-
niu o zamówienie publiczne poprzedzającym jej zawarcie doszło do naruszenia
przepisów określonych w ustawie lub aktach wykonawczych wydanych na jej
podstawie i jeżeli to naruszenie miało wpływ na wynik postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego. W szczególności umowa w sprawie zamówienia
publicznego jest nieważna, jeżeli zamawiający:
1) nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych,
2) udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej,
3) dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy,
4) zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem
protestu.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczają-
cej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte odpowiednio w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o
stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego w całości
lub w części.
Art. 73.
Umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nie
oznaczony. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody
Prezesa Urzędu.
Art. 74.
Umowy w sprawach zamówień publicznych wymagają pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają innej formy
szczególnej.
Art. 74a.
Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 40/47
Art. 75.
1. Zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z ty-
tułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu,
poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczenio-
wych, a za zgodą zamawiającego również w wekslach z poręczeniem wekslo-
wym banku, oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określo-
nych w odrębnych przepisach.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może przekraczać 10% ceny
ofertowej.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, za-
mawiajÄ…cy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z od-
setkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono prze-
chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji banko-
wej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporzą-
dzenia, rodzaje oraz wartość zamówień, co do których konieczne jest zabezpie-
czenie należytego wykonania umowy, wysokość zabezpieczenia oraz sposób jego
wnoszenia i zwrotu, z uwzględnieniem, że wysokość tego ubezpieczenia nie mo-
że przekraczać wartości, o której mowa w ust. 4.
Art. 76.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
3. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności zmian, o któ-
rych mowa w ust. 1.
Art. 77.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umo-
wy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
art. 78 skreślony
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca
lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykona-
nia części umowy.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 41/47
Rozdział 8
Protest, odwołanie i skarga
Art. 79.
1. Dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wy-
niku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania
zamówień, przysługują środki odwoławcze i skarga przewidziane w niniejszym
rozdziale.
2. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:
1) wybór trybu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego,
pkt 3 w ust. 2 w art.
2) zastosowanie preferencji krajowych,
79 skreślony
Art. 79a.
[1. Przed upływem terminu do składania ofert środki odwoławcze, wobec czynności
podjętych przez zamawiającego, przysługują również organizacjom pracodaw-
ców i przedsiębiorców zrzeszającym dostawców lub wykonawców wpisanym na
listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu.]
<1. Przed upływem terminu do składania ofert środki odwoławcze i skarga
wobec czynności podjętych przez zamawiającego przysługują również orga-
nizacjom pracodawców i przedsiębiorców, zrzeszającym dostawców lub wy-
konawców, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu.>
nowe brzmienie ust. 1
w art. 79a wchodzi w
2. Wniesienie protestu, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalne jest nie póz
niej niż 6
życie z dn. 19.10.2003
dni przed upływem terminu składania ofert.
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
165, poz. 1591)
Art. 79b.
1. Przez organizacje pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców lub
wykonawców należy rozumieć organizacje, o których mowa w art. 13 ust. 5
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253).
2. Na listę, o której mowa w art. 79a ust. 1, wpisuje się reprezentatywne organizacje
pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców lub wykonawców.
3. Wpisu dokonuje siÄ™ na wniosek zainteresowanej organizacji, w drodze decyzji
administracyjnej. Decyzje o wpisie, o odmowie wpisu lub o skreśleniu z listy
wydaje Prezes Urzędu.
4. Lista organizacji, o której mowa w art. 79a ust. 1, podlega ogłoszeniu w Biulety-
nie Zamówień Publicznych.
Art. 80.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówie-
nie publiczne dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest
do zamawiajÄ…cego.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 42/47
Art. 81.
1. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie
wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1a. Za ostateczne rozstrzygnięcie protestu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się:
1) rozstrzygnięcie przez zamawiającego protestu, od którego nie wniesiono od-
wołania,
2) wyrok zespołu arbitrów.
2. W przypadku określonym w art. 64 pkt 5, przed ostatecznym rozstrzygnięciem
protestu, Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na zawarcie umowy.
[3. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu zwiÄ…zania ofertÄ….]
<3. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu zwiÄ…zania ofertÄ… do czasu osta-
tecznego rozstrzygnięcia protestu.>
Art. 82.
1. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca
powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podsta-
nowe brzmienie ust. 3
wÄ™ jego wniesienia.
w art. 81 wchodzi w
życie z dn. 19.10.2003
2. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
zamówienia publicznego.
165, poz. 1591)
3. ZamawiajÄ…cy odrzuca protest wniesiony po terminie.
Art. 83.
1. O złożeniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie dostawców i wyko-
nawców uczestniczących w danym postępowaniu.
2. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też dostawcy i wyko-
nawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne, którzy przystą-
pią do postępowania protestacyjnego w terminie 3 dni od otrzymania zawiado-
mienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Dostawca lub wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego,
nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.
Art. 84.
1. Zamawiający rozpatruje protest najpóz
niej w ciÄ…gu 7 dni od jego wniesienia.
2. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu zamawiający podaje przyczyny roz-
strzygnięcia oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka odwo-
Å‚awczego.
3. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną
czynność.
4. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie poczytuje siÄ™ za jego od-
dalenie.
5. O powtórzeniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich do-
stawców i wykonawców.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 43/47
Art. 85.
1. Po wniesieniu protestu zamawiający zawiesza postępowanie o udzielenie zamó-
wienia do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni, chy-
ba że:
1) protest jest oczywiście niezasadny,
2) zamawiający albo inny dostawca lub wykonawca mógłby ponieść szkodę nie-
proporcjonalnie większą w stosunku do tej, która grozi wnoszącemu protest,
nowe brzmienie ust. 1
i 4 w art. 88 oraz
3) zawieszeniu postępowania sprzeciwia się ważny interes publiczny.
uchylenie art. 89
2. Od rozstrzygnięcia o zawieszeniu postępowania o udzielenie zamówienia od-
wchodzi w życie z dn.
wołanie nie przysługuje.
19.10.2003 r. (Dz.U. z
2003 r. Nr 165, poz.
1591)
Art. 86.
1. Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia
w terminie zainteresowanemu dostawcy, wykonawcy lub organizacjom, o któ-
rych mowa w art. 79b, przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia informując jednocze-
śnie zamawiającego.
3. Złożenie odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.
Art. 86a.
1. Od odwołania pobiera się wpis. Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów
postępowania.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu.
Art. 87.
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postę-
powania cywilnego o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 88.
[1. Odwołanie rozpatruje zespół trzech arbitrów wybranych z listy arbitrów pro-
wadzonej przez Prezesa Urzędu, przy czym jednego arbitra wyznacza odwołują-
cy, który wniósł odwołanie, jednego zamawiający, a jednego Prezes Urzędu.]
<1. Odwołanie rozpatruje zespół trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa
Urzędu z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2. Spośród wskazanych arbi-
trów Prezes Urzędu wyznacza przewodniczącego zespołu arbitrów.>
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 44/47
2. Arbiter przy rozpatrywaniu odwołania pełni swą funkcję z najwyższą staranno-
ścią w sposób bezstronny; nie jest reprezentantem żadnego z uczestników postę-
powania ani też Prezesa Urzędu.
3. Arbiter podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicz-
nych.
[4. Jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające wykonanie przez arbitra jego
obowiązku, Prezes Urzędu wzywa uczestnika postępowania do wyznaczenia, w
określonym terminie, innego arbitra albo jeżeli jest to osoba przez niego wyzna-
czona, wyznacza innego arbitra.]
art. 91a skreślony
<4. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu arbitra z postępowania odwo-
ławczego. W przypadku wyłączenia arbitra lub zaistnienia innej okoliczności
uniemożliwiającej arbitrowi wykonywanie obowiązków Prezes Urzędu wy-
znacza innego arbitra.>
5. Osoba wpisana na listę arbitrów nie może występować jako pełnomocnik w po-
stępowaniu odwoławczym w sprawach zamówień publicznych.
[Art. 89.
1. Równocześnie z wniesieniem odwołania odwołujący wyznacza arbitra.
2. Prezes Urzędu niezwłocznie po wpłynięciu odwołania wzywa zamawiającego do
wyznaczenia arbitra w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. Jeżeli w wyznaczonym terminie uczestnik postępowania odwoławczego nie wy-
znaczy arbitra, arbitra tego wyznaczy Prezes.
4. Spośród wyznaczonych arbitrów Prezes Urzędu wskazuje przewodniczącego ze-
społu arbitrów.
5. O wyłączeniu arbitra z postępowania odwoławczego rozstrzyga Prezes Urzędu.]
Art. 89a.
1. Odwołujący się może cofnąć odwołanie.
2. W razie cofnięcia odwołania przed rozprawą, odwołującemu zwraca się połowę
wpisu.
Art. 90.
1. Zespół arbitrów rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia.
2. Rozpatrując odwołanie zespół arbitrów uwzględnia lub oddala odwołanie oraz
orzeka o kosztach postępowania.
3. Uwzględniając odwołanie zespół arbitrów może nakazać dokonanie lub powtó-
rzenie czynności zamawiającego albo ją unieważnić, z wyjątkiem podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Art. 91.
Uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyników.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 45/47
Art. 92.
1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozpo-
rzÄ…dzenia:
1) regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań,
[2) warunki wpisu na listę arbitrów i skreślenia z listy arbitrów,]
<2) tryb wpisu na listę arbitrów, sposób powoływania komisji egzaminacyj-
nej, przeprowadzania egzaminu oraz tekst roty ślubowania arbitra, bio-
rąc pod uwagę konieczność zapewnienia obiektywnego sprawdzenia
przygotowania kandydatów oraz okoliczność, że potwierdzeniem speł-
nienia warunków, o których mowa w ust. 1a, mogą być dokumenty za-
wierajÄ…ce informacje podlegajÄ…ce ochronie danych osobowych, w szcze-
gólności informacja z Krajowego Rejestru Karnego.>
3) wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów.
<1a. Arbitrem może być osoba, która spełnia następujące warunki:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) przed zakończeniem postępowania nie była prawomocnie skazana za po-
pełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
5) w ciągu ostatnich 5 lat nie została skreślona z listy arbitrów z powodu ra-
żącego naruszenia obowiązków arbitra.>
w art. 92: nowe
brzmienie pkt 2 w
[2. Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów osoby wybrane spośród kandydatów
ust. 1 i ust. 2, dodany
zgłoszonych przez:
ust. 1a i uchylenie
pkt 8 w ust. 3 wcho-
1) Prezesa Urzędu,
dzą w życie z dn.
2) ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów,
19.10.2003 r. (Dz.U. z
2003 r. Nr 165, poz.
3) ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego i regionalne izby obra-
1591)
chunkowe,
4) stowarzyszenia zawodowe, samorzÄ…dy gospodarcze i inne organizacje gospo-
darcze.]
<2. Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów osoby spełniające warunki okre-
ślone w ust. 1a, wybrane spośród kandydatów zgłoszonych przez:
1) Prezesa Urzędu,
2) ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów,
3) ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego i regionalne izby
obrachunkowe,
4) stowarzyszenia zawodowe, samorzÄ…dy gospodarcze i inne organizacje go-
spodarcze
- które z wynikiem pozytywnym złożyły przed komisją egzaminacyjną po-
wołaną przez Prezesa Urzędu egzamin ze znajomości przepisów tworzących
system zamówień publicznych oraz złożyły ślubowanie.>
3. Skreślenie z listy arbitrów następuje w przypadku:
1) wniosku arbitra,
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 46/47
2) ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
3) utraty praw publicznych,
4) zrzeczenia siÄ™ obywatelstwa polskiego,
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
6) śmierci arbitra,
7) rażącego naruszenia obowiązków arbitra,
[8) podjęcia wykonywania zawodu sędziego, prokuratora, asesora sądowego
lub prokuratorskiego.]
4. Za rażące naruszenie obowiązków arbitra, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, należy
rozumieć w szczególności: pełnienie funkcji arbitra w sposób stronniczy, wystę-
powanie jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych w sprawach za-
mówień publicznych, niezłożenie wniosku o wyłączenie z udziału w postępowa-
niu w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie ar-
bitrowi jego obowiązków.
5. Skreślenia z listy arbitrów dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administra-
cyjnej.
Art. 92a.
[1. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w War-
szawie, zwanego dalej  sÄ…dem .]
<1. Na wyrok zespołu arbitrów stronom postępowania odwoławczego przysłu-
guje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej  sądem .>
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wyroku z uzasadnieniem.
3. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami sprawy do sądu w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania.
Art. 92b.
1. Skargę na wyrok zespołu arbitrów może wnieść także Prezes Urzędu w terminie
21 dni od dnia ogłoszenia wyroku.
2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o prokuratorze.
nowe brzmienie ust. 1
w art. 92a wchodzi w
Art. 92c.
życie z dn. 19.10.2003
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
165, poz. 1591)
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
Art. 92d.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego wyroku, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę wyroku w całości lub
w części.
03-11-13
©Kancelaria Sejmu s. 47/47
Art. 92e.
Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę wniesioną po upływie przepisanego
terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków
strona nie uzupełniła w terminie.
Art. 92f.
1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy,
sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wy-
dane na posiedzeniu niejawnym.
2. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w ciągu tygodnia
od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi.
Art. 92g.
1. W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do
istoty sprawy.
2. Jeżeli odwołanie ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postę-
powania, sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
Art. 92h.
Od wyroku sądu nie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.
Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
art. 93-96 pominięte -
Art. 97.
tekst w obwieszcze-
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r., z tym że: niu
1) przepisy art. 7-12 i art. 92 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,
2) przepisy art. 4 ust. 1 pkt 3 w części dotyczącej zamówień publicznych finan-
sowanych ze środków własnych oraz art. 31 wchodzą w życie z dniem 1
stycznia 1996 r.
03-11-13


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zmiany ustawa Prawo Zamowien Publiczych
309 Ustawa o drogach publicznych
wartosc zamowienia publicznego
Ustawa o drogach publicznych(1)
FOR popiera 7 Dobre propozycje zmian w zamowieniach publicznych$ 12 pdf
Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian ebook demo
bibl zamowienia publiczne w prawie ue
Zamówienia publiczne wykład 4
Zamówienia publiczne wykład 7
USTAWA O STATYSTYCE PUBLICZNEJ

więcej podobnych podstron